1. Objet
Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) régissent l’ensemble des ventes, installations, prestations de services, réalisations techniques et interventions effectuées par la société SOLARPRO SOLUTIONS (ci-après « le Vendeur ») auprès de clients particuliers ou professionnels (ci-après « le Client »).
Elles concernent notamment :
- la fabrication, la vente, l’installation et la maintenance de matériels liés aux énergies renouvelables,
- les équipements solaires et photovoltaïques (panneaux, onduleurs, batteries, coffrets, câblages, accessoires),
- les travaux de toiture, couverture, zinguerie, charpente, isolation et étanchéité,
- la conduite de chantier, l’assistance à maîtrise d’ouvrage ou maîtrise d’œuvre.
Toute commande implique l’adhésion pleine et entière du Client aux présentes CGV.
2. Champ d’application
Les présentes CGV s’appliquent à toutes les ventes conclues par devis accepté ou visite commerciale, qu’il s’agisse de produits ou de services, et prévalent sur tout autre document sauf dérogation écrite signée par les deux parties.
3. Produits et services
SOLARPRO SOLUTIONS commercialise principalement :
- panneaux photovoltaïques, onduleurs, batteries, coffrets de protection, câbles, structures, accessoires,
- kits solaires complets,
- services de pose, raccordement, maintenance, dépannage, audit technique et étude préalable,
- travaux de toiture : couverture, zinguerie, charpente, évacuation des eaux pluviales, isolation, étanchéité.
Toutes les installations sont réalisées conformément :
- aux normes électriques NFC 15-100 et UTE C15-712-1,
- aux prescriptions du Consuel, Enedis ou autorités compétentes,
- aux règles de l’art en matière de toiture.
4. Commande
4.1 Acceptation
La commande est considérée comme ferme et définitive dès :
- la signature du devis,
- accompagnée du versement d’un acompte de 30 %, encaissé immédiatement.
4.2 Documents contractuels
La commande comprend :
- le devis signé,
- les présentes CGV,
- les éventuelles annexes techniques.
5. Conditions techniques d'installation
Le Client s’engage à respecter les conditions suivantes :
- La liaison électrique entre les modules photovoltaïques et le premier coffret de protection doit être réalisable sans outils spécifiques, sauf : scie cloche à bois 40 mm et foret béton 25 mm (longueur 25 cm max).
- Tout besoin technique ou matériel supplémentaire non prévu au devis pourra entraîner un surcoût facturé.
- Le site d’installation doit être accessible par une voie carrossable permettant l’accès à un véhicule de type Renault Master 20 m³.
- L’espace prévu pour recevoir les équipements (onduleur, coffrets, protections, batteries) doit être : propre, sécurisé et libre d’accès.
- SOLARPRO SOLUTIONS se réserve le droit de reporter, suspendre ou refuser l’installation en cas de danger, non-respect des normes électriques, impossibilité technique, toiture ou charpente fragilisée, défaut d’autorisation administrative ou conditions de travail non conformes.
6. Prix
Les prix indiqués sur les devis sont exprimés en euros TTC.
SOLARPRO SOLUTIONS peut réviser ses tarifs en cas de variation significative des prix fournisseurs, du coût des matières premières ou d’obligations administratives. Toute augmentation devra être justifiée, documentée et proportionnée, conformément à la loi.
7. Acompte et pénalités
7.1 Acompte
Un acompte de 30 % du montant total TTC est exigé lors de la commande.
7.2 Annulation par le Client
Conformément à l’article 1590 du Code civil : l’acompte versé est définitivement acquis par le Vendeur si le Client annule la commande, quelle qu’en soit la raison (hors cas légaux).
7.3 Empêchement du Client
Si l’installation est impossible du fait du Client (absence, accès bloqué, site non conforme), les frais de déplacement et le temps perdu pourront être facturés.
8. Paiement
Modes acceptés : carte bancaire, virement bancaire.
Les paiements sont exigibles immédiatement, y compris pour les professionnels. Le solde est dû le jour de la fin de l’installation.
• Pénalités = taux BCE + 10 points
• Indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement
• Départ automatique des pénalités dès le lendemain de l’échéance
• Suspension possible des interventions après mise en demeure de 8 jours
8.1 Pénalités de retard
En cas de défaut de paiement à l'échéance indiquée sur la facture ou le devis, des pénalités de retard seront automatiquement et de plein droit exigibles, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire.
- Le taux des pénalités est fixé conformément à l'article L441-10 du Code de commerce : il correspond au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne majoré de dix (10) points. Le taux légal en vigueur à la date d'exigibilité s'applique.
- En outre, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros sera due automatiquement pour chaque facture impayée, conformément à la réglementation en vigueur.
- Les pénalités courent à compter du jour suivant la date de paiement figurant sur la facture jusqu'au complet paiement des sommes dues.
- Le défaut de paiement à l'échéance autorise SOLARPRO SOLUTIONS à suspendre toutes les commandes en cours, délais de livraison et interventions en cours, après une mise en demeure restée infructueuse pendant 8 jours.
- Ces pénalités s'ajoutent au principal restant dû et sont exigibles de plein droit, sans préjudice de tous dommages et intérêts complémentaires que SOLARPRO SOLUTIONS pourrait réclamer en réparation du préjudice subi.
9. Livraison et installation
9.1 Délais
Les délais de livraison et installation sont généralement de 2 à 6 semaines, sauf rupture fournisseur, intempéries, surcharge de planning ou force majeure.
9.2 Zones couvertes
SOLARPRO SOLUTIONS intervient dans les départements 66 – 11 – 34.
9.3 Visite technique
Une visite préalable est obligatoire pour valider la faisabilité, la conformité de la toiture et la configuration électrique.
9.4 Modifications
Tout imprévu technique peut entraîner : modification du devis, réévaluation du prix, délivrance d’un devis complémentaire.
10. Droit de rétractation
Lorsque la prestation concerne un produit sur mesure, une installation personnalisée ou un chantier préparé spécifiquement, conformément à l’article L221-28 du Code de la consommation :
Les produits ouverts, installés ou personnalisés ne sont pas repris. Les frais de retour éventuels restent à la charge du Client.
11. Garanties
11.1 Garantie légale
Le Client bénéficie de la garantie légale de conformité et de la garantie contre les vices cachés.
11.2 Garantie commerciale
- Panneaux solaires : garantie constructeur (selon fabricant).
- Matériel électrique : garantie légale (2 ans min).
- Installation : garantie de parfait achèvement (1 an).
Aucune garantie de performance énergétique n’est fournie.
12. Responsabilité
SOLARPRO SOLUTIONS ne pourra être tenue responsable :
- des dommages indirects (perte de production, coupure EDF, perte d’exploitation),
- des dégâts résultant d’une installation préalable défectueuse,
- d’une toiture fragilisée dont le Client n’a pas signalé l’état,
- des délais supplémentaires liés à Enedis, Consuel ou administration,
- d’intempéries empêchant l’installation.
En tout état de cause, la responsabilité maximale du Vendeur est limitée au montant total de la commande.
13. Réserve de propriété
Les produits restent la propriété du Vendeur jusqu’au paiement intégral du prix.
14. Données personnelles (RGPD)
Les données collectées servent uniquement à la facturation et à la gestion des commandes.
SOLARPRO SOLUTIONS utilise un serveur interne pour le stockage et Google Analytics pour les statistiques anonymisées. Aucune donnée n’est vendue. Le Client peut demander la suppression ou la rectification de ses données par mail.
15. Force majeure
En cas d’événement imprévisible, irrésistible et extérieur (intempéries, grève, rupture fournisseur, accident…), le Vendeur peut suspendre ou annuler tout ou partie du contrat sans indemnité.
16. Réclamations
Toute réclamation doit être adressée par écrit à : contact@solar-pro.fr
17. Tribunaux compétents
En cas de litige et après tentative de résolution amiable : Le tribunal compétent est celui de Perpignan (66).